户玉成与王中华农村建房施工合同纠纷一案

原告户玉成，男，1967年出生。

被告王中华，男，1972年出生。

委托代理人杨德峰，河南向东律师事务所律师。

原告户玉成与被告王中华农村建房施工合同纠纷一案，本院于2013年5月2日立案受理后，依法组成合议庭，于案件受理的当日向原告送达了受理案件通知书、举证通知书等法律文书；于2013年5月3日向被告送达了应诉通知书、举证通知书等法律文书，并于2013年6月4日在本院第二审判庭公开开庭进行了审理。原告户玉成、被告王中华及其委托代理人杨德峰到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

原告户玉成诉称，2012年9月13日原告与被告王中华达成建房协议，约定由原告负责用料的正常供应，被告负责施工的安全和质量，被告许诺工期为一个多月，如超过两个月愿付误工费。后被告在建房中不按承诺施工，给原告造成损失且至今没有完工，至2013年4月13日还有60%的工程没有干完。被告不讲信用，不继续施工。为此起诉至法院，要求被告赔偿原告6个月的误工费48600元、要求被告赔偿被损坏的地梁等料钱8894元并要求被告把剩余60%的建房工程给予完成。

被告王中华未提交书面答辩，庭审中口头辩称，要求法院依法驳回原告的诉讼请求。1、原、被告于2012年9月13日签订的协议是无效的，不符合法律的相关规定；2、本案原告没有向施工方提供必要的施工场地，导致不能按期施工，同时原告与周边邻居关系不和，邻居不给原告建房提供方便，被告在施工期间无法正常作业。

根据双方当事人的诉辩意见，本院归纳本案的争议焦点是：原告的诉请有无事实根据和法律依据？

原告户玉成为支持自己的主张，向本院提交了以下证据材料：1、聘用协议一份，2、2012年9月13日建房协议书一份，3、被告出具的收款证明三张，4、证明条4份，5、设计图一份。以上证据证明原告起诉的三个请求成立，被告应赔偿损失。

被告王中华未向本院提交证据材料。对原告提交的证据材料质证意见是：对证据1有异议，认为形式不合法，李海涛未出庭，其证言不真实，且与本案没有关联性；对证据2真实性无异议，但认为协议中约定的条款不符合法律的规定，是无效协议；对证据3无异议，认为是原告应得的工人工资；对证据4和5均有异议，认为与本案无关联。本院对原告所举证据作如下分析认证：对原告提交的证据1，本院认为其与本案缺乏关联性，不予采信。对证据2和证据3，本院认为，该证据能够证明被告为原告建房且已收到建房款38000元的事实存在，予以采信。对证据4和证据5，被告有异议，本院认为其与本案缺乏关联性，本院不予采信。

根据上述有效证据并结合原、被告双方当事人的陈述意见，本院确认以下案件事实：2012年9月13日原、被告经口头协商签订建房协议书一份，约定由被告组织工人为原告建造二层房屋一处，被告负责施工并保证质量，原告负责建筑材料的正常供应，每平方米价款135元，并约定了付款方式。后在施工期间原告分三次付给被告施工费38000元，被告将房屋主体基本完工，对剩余工程，被告认为无法继续施工而停工。双方发生纠纷，原告诉至法院。

本院认为，原、被告双方于2012年9月13日签订的建房协议是双方的真实意思，其内容不违反法律及行政法规的规定，双方应按照约定履行义务。被告没有将剩余工程完工，应当按照约定继续履行协议，原告要求被告完成剩余工程，本院予以支持。对于原告请求的误工费及损失，根据法律规定，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据加以证明，没有证据或者证据不足以证明当事人事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。结合本案，原告要求被告赔偿其6个月的误工费48600元、赔偿其被损坏的地梁等料钱8894元，但原告并未提交充分证据加以证明。原告户玉成要求被告王中华进行赔偿，原告并无证据证明实际发生了多少损失，其提供的证据缺乏客观真实性，不能证明实际发生的损失数额是多少。现有证据不能足以证明原告主张的事实成立，故本院对原告的该项请求不予支持。依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条的规定，判决如下：

二、驳回原告户玉成其余诉讼请求。

案件受理费1237元原告予以免交。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省商丘市中级人民法院。　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         审判长      王  勇

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         审判员      梁培勤

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         审判员      陈金华

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       二○一三年七月二十五日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         书记员      赵晓慧